Suche
Verzugsvoraussetzungen bei Architektenleistungen
ID: 375505
In dem Verfahren AZ.: 16 U 37/10 hatte das OLG Celle darüber zu entscheiden, wann und unter welchen Voraussetzungen sich ein Architekt mit seinen Leistungen in Verzug befindet. Die zwischen den Prozessparteien strittigen Fragen entschied es durch Urteil vom 06.01.2011 zugunsten des beklagten Architekten.
(firmenpresse) - Der Beklagte war im Mai 1999 mit Planungsleistungen für eine Großdachkonstruktion auf der Expo 2000 in Hannover beauftragt worden. Verbindliche Vertragsfristen wurden zwischen den Parteien nicht vereinbart. Als der Architekt die geprüfte Statik erst im September 1999 vorlegte, verlangte der Auftraggeber Verzugsschaden in Höhe von 1,778 Mio. Euro. Mit seinem Argument, dass mit der Planung planerisches und statisches Neuland betreten wurde und über die üblichen statischen Berechnung hinaus Windkanaluntersuchungen erforderlich waren, fand der beklagte Architekt bei den Richtern des OLG Celle schließlich Gehör.
Gegen eine Inanspruchnahme des Architekten spreche schon, dass den Vertragsparteien von Anfang an bewusst gewesen sei, dass es sich um eine aufwändigere Planung als üblich gehandelt habe. Der Auftraggeber hätte sich daher vorneherein darauf einstellen müssen, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommen könne. Alleine der Umstand, dass sich Unwägbarkeiten verwirklichen, stelle jedenfalls keine objektive Pflichtverletzung dar, die dem beklagten Architekten angelastet werden könne. Darüber hinaus scheitere eine Haftung des Beklagten aber auch daran, dass in dem Architektenvertrag keine verbindlichen Fristen vereinbart wurden. Ein Schadensersatzanspruch bestehe daher nicht, so das Gericht.
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Wir bieten Ihnen fundierte und umfassende rechtliche Beratung und Vertretung Ihrer Interessen in folgenden Rechtsgebieten:
* Arbeitsrecht
* Recht der Informationstechnologie
* Gewerblicher Rechtsschutz
* Erbrecht
* Baurecht
* Mietrecht
* Handels- und Gesellschaftsrecht
* Verkehrsrecht
* Zwangsvollstreckungsrecht
* Haftungsrecht der Rechtsanwälte
* Jagdrecht
Rechtsanwälte Spoth Beyer Reidlingshöfer
Rechtsanwalt Spoth
Mahlgasse 15
53721 Siegburg
02241/ 958 99 39
p.spoth(at)sbr-rechtsanwaelte.de
Rechtsanwälte Spoth Beyer Reidlingshöfer
Rechtsanwalt Spoth
Mahlgasse 15
53721 Siegburg
02241/ 958 99 39
p.spoth(at)sbr-rechtsanwaelte.de
Datum: 28.03.2011 - 14:23 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 375505
Anzahl Zeichen: 1629
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Rechtsanwalt Philipp Spoth
Stadt:
Siegburg
Telefon: 02241/ 958 99 39
Kategorie:
Recht und Verbraucher
Meldungsart: Produktinformation
Versandart: Veröffentlichung
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Verzugsvoraussetzungen bei Architektenleistungen"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Rechtsanwälte Spoth Beyer Reidlingshöfer (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).